学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

园林景观工程合同范本

时间: 翠梅833 分享

  园林景观工程是现代化城市绿化系统的重要组成部分,对于改善城市环境、净化空气、调节小区域气候发挥着非常重要的作用,园林景观工程合同怎么写呢?以下是学习啦小编为大家整理的园林景观工程合同范文,欢迎参考阅读。

  园林景观工程合同范文1

  (以下简称甲方)(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

  一、标的

  1、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容

  2、工程合同价款:

  (1)、本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。

  (2)、 按标准以实际发生工程量进行结算。

  3、承包方式: 由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。

  4、承包范围和内容:

  设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

  二、质量与管理

  1、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;

  2、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;

  3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。

  4、在合同规定的养护期内,对属于乙方责任的工作质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。

  三、工期

  本工程工期为: 2011 年 月 日至 年 月 日 绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。

  1、工期顺延

  如遇下列情况,经甲方现场工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

  (1)、甲方在合同规定开工日期前三天,不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响乙方进场施工者;

  (2)、明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,而耽误施工进度者;

  (3)、在施工中因停水、停电连续影响作业者;

  (4)、甲方现场工程代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;

  (5)、未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;

  (6)、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;

  (7)、发生重大设计变更。

  2、工程进度与验收

  (1)、乙方必须听从甲方指令安排施工,在施工过程中必须接受甲方提出的阶段性目标要求;

  (2)、乙方应按照本合同要求,积极组织本项目的有关原材料、设备、人员进场;

  (3)、在施工过程中若发现乙方规定期限内无力完成任务或达不到要求,或存在质量问题,甲方有权减少工程量直至终止本合同,勒令限期退场,对由此造成的一切损失均由乙方承担;

  (4)、乙方必须保证保质保量的按时完成施工任务,若在合同期内未能完成该工程,每延误一天,对乙方罚款 元;

  (5)、若因甲方的苗木或材料进场延缓等原因,造成误期,与乙方无关。

  (6)、乙方在工程竣工后三日内配合甲方准备验收资料,甲方组织进行工程验收。

  (7)、竣工工程验收合格,从验收之日起两周,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程验收后发生损失,应由甲方承担。

  (8)、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理和返工,并在双方议定的措施和期限内完成。如不能按期完成,每延误一天,对乙方罚款元。

  (9)、工程竣工验收,应以竣工图纸、图纸说明、设计变更签证、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  四、甲乙双方权利和义务

  1、甲方

  (1)在开工前做好“三通”,提供现场资料;

  (2)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;

  (3)审核乙方工程进度表,及时向乙方支付工程进度款;

  (4)派驻施工现场工程代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证;

  (5)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

  2、乙方

  (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;

  (2)及时将工程进度表及需办理的签证等资料送报甲方。

  (3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;

  (4)严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

  (5)在交工前应负责保管,并做好场地清理;

  (6)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

  五、工程价款的支付与结算

  1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

  2、新工工程完工后支付工程总造价的%,绿化工程养护期满验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;

  3、甲方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

  4、本工程价款不含税金。

  六、违约责任

  1、甲方违约

  (1)、甲方不按时支付工程进度款;

  (2)、甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;

  (3)、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 甲方承担违约责任,赔偿因违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。违约金: 元— 元。

  2、乙方违约

  (1)、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;

  (2)、因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准;

  (3)、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 乙方承担违约责任,赔偿因违约给甲方造成的损失。

  违约金: 元— 元。

  七、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  八、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。

  九、本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。

  十、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  园林景观工程合同范文2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。

  第一条工程概况

  1.工程名称: 工程。

  2.工程地点:

  3. 工作内容: 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

  第二条工期

  本工程工期为60 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。

  (一)如遇下列原因工期顺延:

  1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;

  2.设计变更;

  3.甲方未能按期提交施工场地;

  4.连续4 小时遇雨和停水、停电;

  5.未按合同规定时间拨付工程款项;

  6.遇不可抗拒因素。

  (二)竣工验收:

  1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

  2. 若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。

  第三条 工程合同价款及支付方式

  1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价520000元 (具体单价详见清单) ;

  2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

  3.结算工程量以现场实际收方量为准。

  4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;

  5.工程竣工并验收合格后15 日内,双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

  第四条 关于设计调整(更改)

  本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。

  第五条保修期

  1. 保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。

  2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。

  第六条 双方的责任

  (一)甲方责任:

  1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;

  2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;

  3.负责协助办理施工的各项进场手续。

  4.负责协调现场各施工单位间的关系;

  5.若施工变更应以书面形式通知乙方;

  6.按合同规定时间按时付款。

  (二)乙方责任:

  1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;

  2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

  3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;

  4.负责施工中的成品保护;

  第七条 甲、乙双方现场代表及责任

  1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;

  2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表

  第八条 材料的认定及采购

  1. 乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

  2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。

  第九条违约责任

  (一)甲方违约责任:

  1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

  2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

  3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。

  (二)乙方违约责任:

  乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。

  第十条 争议解决方式

  在合同履行中,双方因履行合同发生争议, 应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。

  第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

  第十二条未尽事宜,双方协商解决。

  第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

园林景观工程合同范本

园林景观工程是现代化城市绿化系统的重要组成部分,对于改善城市环境、净化空气、调节小区域气候发挥着非常重要的作用,园林景观工程合同怎么写呢?以下是学习啦小编为大家整理的园林景观工程合同范文,欢迎参考阅读。 园林景观工程合同范
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选文章

  • 园林工程施工合同范本
    园林工程施工合同范本

    园林工程已经成为了现代城市发展中必不可少的一部分,园林工程施工合同怎么写呢?以下是学习啦小编为大家整理的园林工程施工合同范文,欢迎参考阅读

  • 园林工程合同范本
    园林工程合同范本

    时代不断的向前发展,人们的经济水平和生活水平也明显提高,园林工程也随着生活品质的飞速发展而快速的发展着。园林工程合同怎么写呢?以下是学习啦小

  • 油漆施工合同范本
    油漆施工合同范本

    油漆施工在单位和家庭都可能经常遇到。由于油漆施工使用的材料大多是易燃或可燃物,因此很容易发生火灾甚至爆炸。因此签订油漆施工合同需要注意什么

  • 学校维修合同范本
    学校维修合同范本

    学校维修在现在学校工程中是很常见的,对于学校维修合同你了解多少呢?以下是学习啦小编为大家整理的学校维修合同范文,欢迎参考阅读。 学校维修合

2175827