绿化园林合同范本(2)
3、在规定的质量保证期内,承包人应对由于施工工艺或种植、养护的缺陷而造成的任何损失负责。出现上述情况,承包人应在收到发包人或发包人的委托人通知后4小时内赶到现场,免费重新种植或更换有缺陷的部位。
4、所有绿化植物必须符合设计要求、验收标准规定,所有植物均由承包人负责杀虫、消毒处理,并确保植物本身未携带其他违禁植物,施工中尽量使用国内植物,使用进口植物需有防疫证明及商检报告。
5、植物验收
5.1 用于本工程的种植物,在种植前必须得到发包人认可。在采购大批绿化植物前,承包人应带领发包人在采购集中地考察,发包人可拍照或现场定版,做为以后验收植物的标准依据。
5.2 发包人对任何样本、样品之认可,并不会减轻或解除承包人按合同须履行之责任。
5.3 承包人提供的绿化植物,在运抵现场后24小时内,必须报请承包人或其委托人、监理等进行验收。该验收并不应视为对该植物的最终的质量认定。
5.4 承包人应在验收前24小时,书面提交验收申请,并按发包人或其委托人、监理等要求的程序,组织验收。未经验收或验收不符合设计规定、规范要求的植物严禁种植,出现不符合要求的材料,承包人须限期运出施工场地,并自行承担相关费用。
5.5 发包人发现承包人采购并使用不符合设计要求、规范要求或发包人规定标准要求的植物时,应由承包人负责更换或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
5.6 如承包人所采购植物多次不符合发包人要求,为了不耽误工期,发包人可指定采购,再补签采购合同。发包人所询的市场价将作为最终与承包人结算的材料结算价,承包人不得以任何理由拒绝,否则此部分绿化植物改为甲供方式,同时承包人向发包人支付此部分植物合同总价3%的违约金,该款在进度款中扣除,且不需得到承包人同意。
十一、违约与索赔
1、发包人违约:
因发包人原因和不可抗力因素造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2、承包人违约:
1)因承包人原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按 元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给承包人带来的全部损失。
2)因承包人原因工程质量达不到竣工验收质量标准的,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施,返工、整改、修复或采取其它补救措施所产生的费用由承包人自行负责。发包人或监理等单位提出整改要求后3天内,承包人仍未予以整改的,发包人有权另行安排其他单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
3)如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及使用,发包人将不予支付剩余的工程款,直到验收合格并使用后,发包人无息支付。
4)无论任何理由,承包人不得停工;合同履约期间无论承包人任何理由均须保证不发生群体事件,如发生上述事件视承包人违约,发包人扣罚承包人合同总价的2%。
3、索赔:
1)本工程合同总价包含一切风险费用,无论施工期间的台风、暴雨等对种植物造成损害的,或承包人在施工期间遇到台风、暴雨等须对种植物加固的,承包人均不得向发包人提出索赔或增加费用。
2)承包人所采购或种植的植物严重不符合要求或引起周边植物枯萎、感染病菌,承包人须负担因此发生的一切损失和费用。
3)质量保证期内承包人更换有缺陷的种植物,更换种植物必须符合设计规定的品种、规格、质量,承包人承担因此而产生的一切费用和风险,同时承包人应相应延长被更换种植的质量保证期。
十二、其他约定: 本合同经发包人、承包人双方的法人代表加盖印章及公章后生效,本合同一式 份,发包人 份,承包人 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
绿化园林合同范文3
甲方: 签订时间:
乙方: 签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方协商同意签订本合同,并以此共同执行。
第一条:苗木名称、规格、数量、金额(此表不够时,另附表)
运输方式: 运费承担:
第二条:施工内容
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程期限:本工程自 年 月 日开工于 年 月 日竣工
4、 工程质量:
5、 验收标准:
6、 验收方式:
7、 承包方式:
第三条:结算费用
1、起苗包装费: %
2、装卸运输费: %
3、施工种植费: %
4、支撑护驾费: %
5、现场管理费: %
6、养 护 费: %
7、税 金: %
合同金额:人民币(大写)
第四条:付款方式
1、 合同订立生效,预付款: %
2、 工程量过半,付进度款: %
3、 竣工验收合格,付款: %
4、 余款 %在 内付清。
第五条:其他约定甲乙双方共同约定 第六条:违约责任
1、 甲方应按合同付款,不得借故拖欠乙方的各种应付款项,如逾期不付,甲方每天应按逾期款项的百分之五计算支付滞纳金。
2、 如有一方违约,应承担支付 %违约金。 第七条:为了工程的顺利进行,甲方委派 同志为现场负责人,乙方委派 同志为现场施工负责人,全面负责工程质量、进度和安全文明施工。
第八条:解决纠纷办法
合同发生纠纷时,由甲乙双方协商解决,如协商不成时,按下列第 种方式解决。
1、 提交仲裁委员会裁决
2、 依法向人民法院起诉
第九条:合同双方签字盖章即生效。一式 份甲乙双方各 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了绿化园林合同的人还看了:
4.园林绿化工程合同