劳务承包施工合同范本(2)
劳务承包施工合同范本
第十条. 协作与配合
10.1在协议实施过程中,甲方安排其他施工队伍使用乙方修建和架设的便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。
10.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下作好与其他作业队、各施工队之间的联系和配合。
10.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。 10.4乙方与相邻施工的其他队伍之间应密切配合,共同协商,统筹安排线路设施的布置、使用和管理,以求最大限度的减少相互干扰,减少不必要损失。对此,乙方必须无条件服从甲方的协调和安排。
10.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。
第十一条.履约保证金
11.1根据本工程的特殊情况及工序单价的特点,为保证履行协议,乙方同意在签订本协议之前向甲方缴纳人民币 万元整作为履约保证金,工程完成一半后返还50%,剩余在工程完工并经业主验收合格后全额退还,期间履约保证金不计息。
第十二条.终止协议的条件
乙方在执行协议中有下列情况之一者,甲方有权单方终止协议,并不负担任何经济和法律责任,乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费。
12.1乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工,出现偷工减料,影响工程质量,经两次下令整改不执行的,或出现较大质量事故的。
12.2乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后,影响总体工期时,经两次督促无改观的。
12.3安全防范措施不严,造成等级以上安全事故的。
12.4乙方在施工中将工程转手他人,或工程第一负责人长期不在位的。
12.5协议中规定的其他终止协议的条款。
第十三条.变更与索赔
13.1本项目发生Ⅰ类,经各项手续办理完成且业主支付款到位后,给予乙方进行变更,单价按照本协议(附件1《合同清单》)中相同或类似项目的单价执行,完善手续后给予支付;Ⅱ变更已包含在本协议价款中,甲方不另行支付。
13.2乙方应充分考虑市场物价指数的影响,本协议在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生变化,致使劳务费、材料和机械台班等费用的增加或减少,其协议价款均不调整。
第十四条.工程验收
14.1工程验收时,乙方应协助甲方做好隐蔽工程检查记录,及时交回所有资料。 14.2工程验收合格后,乙方对所施工的工程按规定负责保修。
第十五条.违约责任
15.1乙方在施工安全、进度、质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书限期整改,若乙方整改不力或无动于衷,甲方有权终止协议,从乙方收回工程并扣留乙方所交的部分履约保证金,同时乙方在收到甲方要求其退场通知书之日起十日内无条件退场,否则甲方有权强制执行,由此造成的一切损失及后果由乙方承担。
15.2由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等,应当免除甲方责任。
15.3若乙方中途退场,甲方将扣留乙方全部履约保证金,并对乙方进行处罚。
第十六条.协议争端
甲、乙双方同意,如在协议执行过程中发生协议争端,在双方不能自行调解时,提交甲方企业所在地仲裁委员会仲裁,或向甲方企业所在地法院提出诉讼。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包施工合同范文2
发包方(简称甲方):
承包包(简称乙方):
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公正和诚信的原则,就郓城县杨庄集阳光小区二期项目建设工程施工承包事项,经双方协商,达成如下一致意见,特订立本合同。
一、工程名称________________
二、工程地点__
三、承包方式和内容
四、工程价格
甲方注明甩项工程内容以外的图纸内的全部工程量,其清包工工程价格为:____________元/m2。(不含税)
五、工程暂做价
建筑面积暂按____________平方计算,暂定总价人民币____________________,以实际竣工建筑面积决算为准。
六、按现行山东省预算编制定额建筑面积计算规则计算。
七、进度款的拨付
1、一层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。
2、三层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。
3、阁楼瓦瓦完工验收合格后付总价款的_____%。
4、内外装饰完成验收合格后付总价款的_____%。
5、地暖盘管等垫层完成后付总价款的_____%。
6、竣工验收3个月后一次性付清余款。
7、工程款的拨付必须由甲方、监理单位的工程管理人员对工程质量、进度签字确认后执行。
八、工期
1、总工期为______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日,工期为______天。每超期一天罚款1000元。
九、质量标准
乙方必须依据国家颁发的有关施工验收规范、标准和质量检验标准及设计要求组织施工,工程质量必须达到合格要求。
十、乙方(项目部)责任和义务
1、隐蔽工程需甲方、监理、乙方(三方)共同参加验收合格后,方可施工下道工序,否则甲方(监理)有权要求乙方开启重验,所有损失乙方承担。
2、分项工程完工后,甲方和监理人员验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工,直至质量合格止;其返工费用由乙方承担。
3、建筑材料的接收、验收、保管、签订。
4、开工前乙方应向甲方提供本工程项目经理及所有施工操作人员的身份证复印件,每月附考勤表。
十一、安全生产的文明施工
1、安全考核指标:本项目的伤亡事故率为“零”。
2、乙方在施工现场内不得随意大小便,做到文明施工,不得私自拿工地材料等,如有发现将给予该价格10倍的罚款,情节严重的移交司法部门处理。
3、乙方必须遵守现行建设工程安全生产管理条例的有关规定,要求及郓城县住建局有关规定,并随时接受有关部门的检查,在施工过程中违反质量、安全操作规程,发生质量、安全事故的所有法律责任和费用均由乙方承担,甲方概不负责。在工地外任何事故,甲方概不负责。
4、如乙方所承包范围内的工程发生伤亡事故,乙方应按照有关规定立即上报有关部门,同时按照政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,所发生的费用不论法律判决结果如何均由乙方全部承担(如乙方承担的费用不够时,从剩余工程款中扣除)。
十二、其他事项
1、乙方应保证工人工资及时给付,甲方在正常按合同规定的工程进度付款的情况下,如出现拖欠工人工资现象造成恶劣影响或造成工程停工的,甲方将根据情况向乙方收取1—5万元罚款,并将甲方垫付的工人工资,在乙方进度款中直接扣除,甲方不承担一切连带责任。
2、每期支付进度款时乙方必须持各工种考勤表和工资表(按上手印签字)交给甲方。
十三、合同有效
1、双方签字盖章后生效,本协议未尽事宜,双方另行协商解决。协商不成可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或合同签订地属人民法院起诉。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务承包施工合同范文3
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了劳务承包施工合同的人还看了: