简单分包合同范本
简单分包合同范本
分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责,完成基本建设工程的合同。简单分包合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的简单分包合同范文,感谢您的阅读。
简单分包合同范文1
发包方(全称): (以下简称甲方)
承包方(全称): (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况
工程名称:
二、工期
具体开工日期:以甲方通知为准,总工期50天。
三、承包方式
乙方包工,包机具、包安全、包工期、包风险、包辅材(焊条、胶、钉等、油漆除外)。
四、合同价款及调整
工程造价:
五、工程款的支付
1、施工队进场三日内付施工队合同总价的30%。
2、整体钢架安装完毕由公司技术人员验收合格后付合同总价的30%
3、整体屋面板及墙板安装完毕后由技术人员验收合格后付合同总价的30%
4、工程全部结束由甲方验收合格付合同总价的5%
5、合同总价的5%留作质保金,保修期满后无质量问题一次付清(一年保修),在质保期内若出现质量问题,施工队接到通知后必须无条件及时维修,否则将重罚。
六、工程质量标准
1、本分包工程质量标准双方约定为:执行总包合同中关于质量的规定。
2、质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方应承担违约责任,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。违约金计算方法或额度按总包合同执行。
七、工程管理:
1、乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任,同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
2、乙方须服从总包单位的管理,严格执行总包单位对于现场的工作安排,具体包括:
2、承包范围:
(1)、按照文明施工的要求,每天严格及时做到“工完料清场地净”的标准。
(2)、严格遵守现场文明管理的各项规章制度,按时参加每周一的安全例会以及周四晚的工作例会。
(3)、按时完成划定的卫生责任区内的清理工作,清理出来的废品搬运到指定的废品堆放地点。
(4)、严格按照施工规范的要求认真完成应该完成的各项工程检测调试工作。
(5)、甲方有权随时将不服从管理的个人和分包方清退出场,由此所引起的一切后果由责任方承担。
(6)、严禁乙方的各类人员以各种方式威胁恐吓甲方人员,如有发生视情节轻重给予1000到5000元的罚款处罚,情节严重者给予清退出场,触犯刑律者移交司法机关处理。
3、就分包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令,甲方可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。
4、如遇施工过程中实际情况与设计图纸不符时,乙方应及时向甲方提出设计变更申请报告,得到批准后方可施工。
5、乙方向甲方提交一份合格的进度计划,以保证分包工程如期竣工。
6、乙方应该遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,并承担由于乙方责任造成的各类罚款。
八、质量保修
在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后,乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修,具体保修责任按照甲方与乙方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。
九、保险与安全
1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内有关人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
3、乙方必须严格遵守各项安全规章,由于自身原因发生的各类事故,均由乙方自行解决处理,费用自理。
4、严禁在甲方提供的宿舍内男女混住,由此引发的一切后果均有责任方承担。
十、违约责任
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,或乙方内部出现问题,并已严重影响到工程进展时,甲方有权终止合同,造成损失,乙方应予赔偿。
2、合同签订后不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同(乙方不服从管理被甲方清退出场除外),应赔偿乙方因此造成的经济损失。
十一、合同份数
1、本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方分别保存一份。
2、本合同副本四份数,甲方三份,乙方一份。
十二、争议解决
当双方发生争议时,双方应该首先友好协商解决,协商不成可以申请仲裁或者直接向工程所在地人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同未明确的条款参照总承包合同执行。
2、本合同自双方盖章之日起生效,至工程结算完毕后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简单分包合同范文2
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》建筑工程质量管理条例及期其他有关法津法规,遵循平等、自愿公平、诚实信用原则,双方就住宅楼地板供暖安装工程施工事项协商一致,签定本合同,双方共同遵照执行。
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围与方式:地暖包工包料(分水器以内,一次试压,试压方式为气压)
二、 工期:
根据施工现场进度要求
三、 质量标准
工程质量标准:合格 施工验收标准:本工程按国家现行有关规范及图纸要求进行施工验收。
四、合同价款:
本合同价款采用 固定单价 方式确定。单价一次性包死。具体为,
1)分集水器以内地暖系统施工,按实铺面积计价,单价为 元/m2;
2)工程量的确定方式,实铺面积按照套内面积据实结算。
五、付款方式
六、甲方责任和义务
1、甲方对分包项目拥有绝对管理权。
2、甲方向乙方提供施工图纸。
3、甲方负责施工水、电费用。
4、甲方应按合同条款支付乙方工程款。
5、乙方在施工过程中,由于甲方各种因素,不能进行正常施工的,造成乙方损失的费用,由甲方负责。
6、甲方负责工地现场的各项协调工作。
七、乙方责任和义务
1、乙方必须严格按照甲方要求、图纸、施工说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,保障施工质量并自觉接受甲方、监理方和现场工程师的监督检查。
2、乙方在施工过程中必须做到文明施工、安全生产、节约材料,成品保护。
3、乙方在施工过程中,应确保施工安全,制定安全措施。
八、其他
1、若合同履行中发生纠纷,由双方协商调解。协商不成,可以向施工所在地人民法院起诉。
2、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
3、自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简单分包合同范文3
总包方(甲方):____________________________
分包方(乙方):____________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、分包工程性质:包工不包料
四、工程结算方式:工程量按现场实际外墙石材面积结算,公式即:结算价=∑工程量×单方平方米人工费包干价
五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
六、分包工程费用:实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元
第二条 工程付款
按分包工程项目,按月工程进度支付进度款,月进度款按当月完成工程量的 %支付给乙方,作为乙方施工人员的工资和生活费,以此类推。待工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,甲方给乙方付至总价的 %,业主验收合格后,付款到结算后总价的 %,剩余 % 作为工程保修金,保修期满后剩余 %一次性付清。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如因乙方施工造成的工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、乙方必须严格遵守安全生产操作规程,严格按照安全施工管理条例进行施工,落实安全责任,负责对施工人员进行安全教育,确保安全生产。因乙方原因产生的安全事故,乙方承担全部责任。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条 分包工程人工费单价
单位工程分包,实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元。
第六条 材料供应管理
乙方设专人向甲方办理钢材、商品构件、五金、胶水等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。
第七条 施工机具
现场手工操作工具,由乙方负责。
第八条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第九条 违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方由此造成的全部经济损失。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。
第十条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,
(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。
第十一条 合同附件及有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了简单分包合同的人还看了:
1.个人分包合同