工程内部承包合同书模板(3)
工程内部承包合同书模板
第四条:工期延误
对以下造成工程推迟,经甲方确认后,工期可顺延。
4.1因甲方原因未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。
4.2因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工由甲方承担,工期顺延。
第五条:竣工结算
5.1责任施工队提交结算报告时间为竣工验收后以公司结算十五天内。
5.2公司批准结算报告的时间为收到责任施工队结算后十五天内审核完毕,并付清余款。
第六条:安全施工
6.1责任施工队应严格执行安全操作规程,对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规则制度。
6.2责任施工队应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品,作业人员的人身安全防护工作。
6.3责任施工队应指派足够的负责安全的专职工作人员专门处理安全及防止人员在责任施工队分包区域的人身安全事故方面的问题。进入责任施工队作业区的所有人员(含来自甲方或其它责任施工队的人员)违反了文明及安全方面的规定,均应接受到规定的处罚,此类处罚甲方认同。责任施工队指定的安全人员应能胜任此项工作,并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。责任施工队的安全员的任命应报甲方审批。
6.4责任施工队承包此工程式为包工包料,在施工中(包括转运)所发生的一切伤、病、残、亡等,所产生的费用均按国家劳动安全法执行。
第七条:文明施工
7.1责任施工队进场施工人员应佩戴由甲方统一制定的出入证统一着装。
7.2责任施工队在其施工区域摆放的机械设备必须整齐。保持清洁有序的施工场地。讲究卫生,不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定。
第八条:争议解决方式
8.1本协议履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时可向有关机构申请仲裁,也可向人民法院申请裁决。
第九条:其他事项
9.1本协议由双方签订,双方签订盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关修款仍生效外,其它条款即告终止。本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
9.2另未尽事宜,甲方、责任施工队双方本着平等原则,协商签订补充条款。
9.3 甲方于八王村聚住签订土石方工程主合同复印件附于该合同后,将注工程设立专户,共同管理,甲乙双方按合同约定各领其款。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程内部承包合同书范文3
甲方:
乙方:
根据公司目标管理制度精神,遵循市场项目工程责任管理原则,公司实行单个工程项目组织实施个人负责制。为明确双方职责,保证工程质量、安全、工期、成本控制和合理效益目标的实现,甲、乙双方协商同意共同遵守以下条款:
第一条:项目工程基本情况及要求
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、工 期:
5、工程质量:
6、实施部门: 责任人:
第二条:甲方职责与权利
1、公司委派负责与发包方的联系协调,监督工程质量和工期,负责本工程项目的施工组织管理工作。
2、负责提供工程设计图纸,协助乙方办理施工注册手续。
3、负责审查项目部的具体施工组织方案(质量安全措施、工期进度安排)。
4、监督中间验收和竣工验收,审定工程结算。
5、乙方必须服从公司统一管理,若损害公司利益和信誉,或将工程转包他人,或偷工减料对工程质量不负责任,公司调查核实后将终止与乙方合同,并按《建筑法》追究承包人的相应责任。
第三条:乙方职责与权利
1、 服从公司统一管理、遵守公司规章制度、维护公司利益和信誉。2、负责办理项目工程施工注册事宜。
3、全面负责项目工程现场施工的组织实施工作,切实做好安全与技术交底、图纸会审、施工队伍组织、施工方案与施工预算编制,材料计划与施工进度计划的编制,质量控制与安全措施以及文明施工等工作,做到施工现场有条不紊,整洁有序。
4、认真做好项目工程的材料计划、保管、供应工作。根据设计和业主要求,认真做好市场调查,确保材料质量与合理价格,严禁使用伪劣材料,主要建材要先复检后使用,对特殊材料的采购和使用必须遵守国家法律的程序进行。
5、负责组织调配好施工机具,随时进行检测,保证工程的顺利进行,对于特殊机械(国家规定属于特种项目、作业类)的租赁、使用,乙方必须依照国家法律规定与有资质的公司签订好租赁、安全等合同后,并经检测备案合格方可进行使用。
6、严格执行施工规范,认真做好施工日志和质量与安全检查记录、材料复检、分部分项、工程报验、签证等工作,组织中间验收和竣工验收,编制工程竣工决算,同时要认真做好工程资料的整理、完善、收集和保存工作,工程竣工后,上交公司存档。
7、严格遵守安全操作规程,负责施工从业人员劳动意外保险和工程的安全防护设施,随时对施工队伍进行安全教育和守法教育,杜绝安全事故和偷盗、赌博、打架斗殴等违法违纪事件。若发生安全事故和违法事件,承担由此产生的全部费用和责任。
8、负责协调和施工现场管理中与业主、工程监理及相关部门的关系。接受业主、工程监理和职能部门的监督检查,切实做好自检自查工作,检查中发现的问题及时整改。
9、必须同意按发包方提出的XX条件修建,并附承诺书。
第四条、工程承包慨况:
1、工程内容以XXX建筑设计有限公司设计的施工图为准,建筑面积约 XXXX平方米,若有更改,以甲方设计部门的更改通知为准。
2、住宅、营业房、车库为砂浆墙顶面;楼梯间、营业房、外挑阳台、天棚面均为水泥砂浆打底防瓷面层,排水、空调孔预留由乙方负责,室内不安装内门;
3、外墙面及外墙保温材料:门窗、栏杆、卷帘门由甲方负责,但乙方必须无条件配合甲方。甲方以每栋为单位施工期限为一个月,否则超期将计费给乙方。
4、每个幢号的施工期为9个月,从每幢号开工之日起计算,因不可抗拒因素和非乙方原因引起的工期延误,工期顺延;
5、各幢号的开工日期由甲乙双方协商决定并相互签字确认。
6、工期提前或延误,甲方按每幢每日500.00元标准向乙方计发奖金或处罚金;工期延误到15日及以上的,甲方有权单方面终止合同,乙方自接到甲方终止合同通知后,三个月内必须退场,并不得因此向甲方主张任何权利;若乙方在规定期限内不退场而造成甲方损失,乙方承担赔偿责任。
7、质保金甲方按工程总价款5℅从应付工程款中预留;
8、乙方所留存于甲方处的保修金不计息,一年保修期满后,甲方向乙方退还保修金的50℅,剩余的保修金三年保质期满后退还乙方。
9、该土建工程造价按设计图所确定面积计算(最终以房管所测定的建筑面积为准,车库以实测面积为准)。根据施工图纸及设计变更、现场签证、政府及相关部门文件等相关工程结算资料。建筑材料价格以甲、乙双方现场签字确认价格为准。按2000年四川省建筑工程计价定额系列,三级二档计费,在双方认可的工程总价基础上让利XX﹪后作为工程承包结算总价。乙方按建筑面积每平方米XX元整向甲方交纳工程管理费。
10、乙方应按建筑面积每平方米交纳工程保证金。工程施工进行中甲方将按工程进度在二层封顶完工退其保证金三分之一;主体封顶完工退其保证金三分之一;在脚手架拆除完工退余下的三分之一。
11、该工程施工所用砂、石子材料,施工中由甲方统一供应,按建筑面积每平方米元结算,砂、石子材料款作为拨付款。
12、乙方应保证施工现场符合有关规定,建筑残渣由乙方清理干净。
13、乙方应负责工程的竣工验收,甲方应提供甲方负责的部分工程的基本资料。乙方必须将每幢号的竣工备案资料完整的交予甲方及时办理备案手续。
14、甲方保证施工场地的水、电,并满足施工所需负荷和容量,施工所用的水、电费由乙方负责交纳。
15、若因甲方不按时拨款,工期顺延外,超期三日以上甲方还应当赔偿乙方停工待料的损失。
16、工程付款方式:
①、工程款暂按XX元/平方米计价,最终以实际工程款办理结算。
②、以现金拨付方式:每幢施工在一层封顶后,由甲方拨付工程总额15%的价款;三楼封顶后由甲方拨付工程总额10%的价款;五楼封顶后由甲方拨付工程总额10%的价款;主体竣工后甲方拨付工程总额15%的价款;竣工验收后乙方将全套备案资料及备案证书交与甲方,一个月内甲方拨付工程总额15%的价款;三个月内甲方拨付工程总额20%的价款,剩余的5%作为房屋质保金。其中另10℅的工程款由砂、石材料款作为拨付工程款在主体完工以实际用量结算并支付差额。乙方拨付工程款时,必须开据正规税务建安发票。乙方负责工程涉及的一切税费。交税后的票据原件报送回公司财务科统一核算管理。
17、工程主体完工后,乙方最迟应在主体验收竣工后十五个工作日向甲方交付完整的竣工备案资料及质量验收报告。甲方与乙方在幢号竣工验收后十五日内办理幢号结算。
18、对承包范围内的工程实现质量保修,其保修办法按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》中第六章第四十条(一)、(二)、(三)、(四)款执行。在保修范围内和保修期限内发生的质量问题,乙方应履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。不履行保修义务或拖延履行保修业务的,按国务院279号令《建筑工程质量管理条例》中第六十六条执行。
第五条:奖罚
1、乙方必须严格履行合同,保证工程质量、工期、安全,如未完成工程和发生安全质量事故甲方将按工程总额建筑面积每平方米 伍元作为处罚。
2、乙方不能履行合同,造成工程质量、安全事故、并拖延工期,甲方按工程总额视情节轻重给予1-2%的处罚,并向有关部门申报停止其资格,注销其证件。
第六条:争议
1、争议的解决程序:先协商、后调解、再起诉。
2、争议的解决方式:甲、乙双方协商---建设主管部门调解---人民法院判决。
第七条:合同的终止与变更
1、本合同自签订之日起开始生效。
2、因乙方严重不负责任造成质量低劣或出现重大事故影响甲方信益的,甲方除有权追究乙方的责任外,同时可随时有权终止合同。
3、本合同未尽事项,甲、乙双方届时协商解决,签署补充协议,所签署的补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,公司财务科一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了工程内部承包合同书的人还看了:
5.内部承包合同模板
6.内部承包协议范本