工程合同样本
建设工程合同是明确建设双方当事人权利、义务和责任，保证完成工程建设任务的法律形式，工程合同是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的工程合同范文，感谢您的阅读。
工程合同范文1
发包人(全称)： 以下简称甲方
承包人(全称)： 以下简称乙方
依照《中华人民共和国合同法》之规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程内容：
四、 承包方式：
五、 合同工期：
六、 质量标准：
七、 合同价款：
八、 付款方式：
九、 双方责任和义务
1. 甲方须提供施工图纸并办妥各项施工及行政审批手续，以便于该工作顺利进行。
2. 按合同及时拨付工程款。
3. 提供施工需用的水电源。
4. 由于甲方原因(含停工待料、中途更改施工方案、临时停工)等所造成的人工费损失由甲方承担，且施工日期顺延。
5. 由于天气原因(含雨雪、雷电。风暴)工期顺延。
十、 违约责任
1. 质量：如达不到图纸规定的质量要求，乙方除返工直至合格为止外，并承担返工所造成的材料损失。
2. 安全文明施工：由于乙方安全措施不力或由于管理不善而造成的工伤事故责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。
3. 甲方如不能按合同支付工程款，乙方有权停工。工程完工后，甲方如不按合同时间付清余款，则必须承担工程总造价的 违约金。
十一、 本合同履行过程中，如有争议，双方如协商不成时，可向该所在地的劳动监察部门投诉或向当地人民法院提起诉讼。
十二、 本合同一式 份，甲、乙双方各执份，自签订之日起生效，工程完工双方必履约后自动生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同范文2
甲方：
乙方：
为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商定立本合同。
第一条 工程项目
一、 工程名称：冷干机安装工程
二、 承包内容和范围：空压机及冷干机的连接、安装。
三、 工程地点：甲方公司内空压机房(甲方指定的地点)
第二条 施工准备
一、 甲方责任：
指派工程负责人，对施工进行协调，监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项，施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。
二、 乙方责任：
1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工，无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工，辅助材料均由乙方负责提供;
2. 确保安全施工及文明施工，安全责任自负，遵守甲方及政府的各项规章制度，否则后果自负。
3. 在设备安装、调试运行后一年内，如出现因乙方造成的质量问题，由乙方负责维修或更换。
第三条 工程期限
1. 2011年5月1日施工，并于当天完成。
2. 如遇下列情况，经甲方现场负责人签证后，工期顺延：由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而延误工期的。
第四条 工程价款的支付与结算。
1. 工程造价：2000.00)
2. 工程款支付：验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。
第五条 违约责任
1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%责任即承担甲方80%损失费用。
2、乙方正常情况下，不能按时完工，甲方将以每逾期一天，从工程总款中扣除2%工程总款，并以递加方式计算。
3、乙方在施工过程中，甲方不进行必要的协助，视为甲方违约。每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款，并以递加方式计算。
第六条 合同争议
各方应严格执行本合同，认真履行各自权利和义务。如有争议，双方协商解决。协商不成可向人民法院起诉。
第七条 附则
本合同一式二份，每方各执一份。双方签字盖章后即生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同范文3
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、承包范围及承包方式
1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。
2、承包方式：本工程采用包工。
三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。
四、付款方式：
进场甲方应付给乙方生活费_________元(大写：____________);装灯时，甲方应付乙方工程款__________元(大写：____________);工程完工后付清余款。
五、双方责任：
1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。
2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。
六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了工程合同的人还看了：
1.工程服务合同范本
2.个人施工合同
工程合同样本
