土建改造工程合同范本(2)
第九条 双方责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，有关费用由双方协商解决。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方按合同总价的0.001%违约金。甲方要求提前竣工，应支付赶工措施费(具体方式由双方协定)。
3、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或管线，由此发生损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
5、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失，有关费用由双方协商解决。
第十条 争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列一种方式解决：
(1)向市装饰协会仲裁委员会申请仲裁;
(2)向地方人民法院起诉。
第十一条 保修事项
1、保修期间，甲方可随时通知乙方进行可能产生的维修，未征得甲方同意，乙方准备时间不得超过48小时(甲方自行损坏除外)。
2、保修期外，乙方继续为甲方提供有偿维修服务，其服务费双方另行协商。 3、自竣工验收合格之日起计算，装饰装修保修期为半年。
第十二条 附则
1、本工程合同经双方签署后生效。
2、本合同需要进行保险时，应另定协议。
3、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土建改造工程合同范文3
甲方(发包人)： 乙方(承包人)：
依据国家有关法律、法规规定，经双方在平等、自愿、公平和诚实信用原则基础上协商一致，甲方同意将承担建设的甲方承担建设的李宁郊野公园改造土建工程承包给乙方施工，并签订合同如下：
一、工程范围及内容
甲方承担建设的李宁郊野公园改造土建工程范围内的毛石挡土墙。
二、合同工期
从2012年7月28日开工到8月11日前完工，合同工期15个日历天。
三、合同价款及工程款支付
1、合同价款为壹拾肆万元整(￥140,000.00)。
2、按工程量签单和验收结算实际量核算工程款。
3、根据政府工程款拨付到位情况和工程进展情况，甲方在施工过程给付乙方一定的工程铺底资金，工程完工验收合格后，按双方约定付款。
四、双方一般权力和义务
1、甲方的工作
(1)完善和协调现场各方面的有关工作，为施工创造较好地工作环境。
(2)指派专人协助乙方进行施工质量监控，并组织对每道工序完工后及隐蔽工程的验收。
(3)竣工后，组织有关人员进行工程竣工验收，办理工程结算。
2、乙方的工作
(1)根据工作现场情况，制定施工实施方案。确保施工安全。
(2)严格按照施工图纸，确保工程质量，保证工程如期完工。
(3)服从甲方现场工作人员管理，提供竣工验收技术资料。
(4)文明施工，维护施工场地清洁卫生，做到工完场地清。
五、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
六、本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了土建改造工程合同的人还看了：
4.建筑土建施工合同
6.小型建筑合同书
土建改造工程合同范本(2)
