土石土方工程施工合同样本(2)
土石土方工程施工合同样本
6.1.4 按合同规定及时支付工程款
6.1.5施工爆破手续,乙方配合甲方由甲方完善爆破手续,所产生的费用由乙方负责。
6.2 乙方责任
6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥,严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位的工作。
6.2.2乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,杜绝重大
安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配,在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案,获得甲方许可后方可施行。
6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性,经常与甲方现场联系沟通。
6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作,并承担相关费用。
6.2.6 承包人必须具备相应实力,自行完成本合同工程,不得转包。
6.2.7 承包人应按照有关规定进行安全施工,并承担相应的费用。
第七条 争议解决方式
7.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜,参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行,双方也可友好协商解决,协商解决不成,任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁,双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。
7.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同;②调解要求停止施工,且为双方接受;③法院要求停止施工;停止施工后,双方应妥善处理现场,防止损失发生,并有利于项目的下一步施工。
第八条 其他
8.1 本合同一式二四份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方盖章后生效。合同失效时间的确定。
甲方: (盖章) 乙方: (盖章) 签字代表: 签字代表:
电话: 电话:
年 月 日
土石土方工程施工合同范文三
发包方:
承包方:
甲方现将 土石方挖、运工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本合同。
第一条、 工程项目
(一)工程名称:
(二)工程地点:(三)工程内容:
(四)承包范例:
按照甲方提供的施工图纸,以及甲方提供的施工技术交底及施工方案进行施工。 具体包括:
1、 土石方工程:
(1)土方开挖、开挖后基面平整。
(2)余泥渣土排放证办理(费用由乙方承担)。
(五)承包方式:包挖、包运、包机械进退场、包施工中所需的配合等一切费用以及向有关专业主管部门报批、办理所需相关费用等综合包干形式。
(六) 承包价格:
1、按甲方工程范围及施工方案施工。完成所有工作内容按每立方米元单价综合包干形式承包,以上造价含税金,含余泥渣排放费,工程结算时按实际立方乘以每立方米综合单价结算。土石方工程的计算方法按现场丈量尺寸计算。
2、施工中,由于工程修改(已施工的)变更而发生的费用或调整办法:以现场签证送现场施工员审查,项目预算员审核,项目经理审批,公司预算部审定。
3、乙方已了解并认同现场施工环境条件,并已在报价中难度予以综合考虑,在施工过程中,不得以施工条件等任何因素为理由降低施工质量、延长工期和调高单价。
第二条、工期
(一)根据甲方要求的工期完成全部所有承包工作内容。
(二)乙方延迟工期,应承担甲方的一切经济损失。
(三)如遇下列情况经甲方公司签证后,工期可顺延。
(1)甲方未能按合同约定履行责任。
(2)施工期间重大设计变更,必须延长工期的。
(3)不可抗拒的因素。
第三条、工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。并按照国家现行验收规定《GB50204-2002》中有关规定执行。
(二)乙方按施工图纸施工,严格控制设计标高,不得超挖和少挖。
第四条、材料设备供应
(一)工程材料价差的处理方法,不再另行调整。
(二)乙方自带机械,机械维修、机械进退场费用自理。
第五条、工程款支付和结算
(一)工程款结算方式:乙方按该工程施工图纸、施工方案及现场技术交底完成所有工作内容,按现场实际发生丈量计算土方量。
(二)工程款支付方式:乙方每完成1万立方,甲方支付完成工程款50%给乙方,依此类推。土方全部完工付80%,余款在世纪风情一期工程完工至六层后一个月内全部付清。
第六条、双方责任
(一)甲方责任:
1、开工前向乙方提供开挖方案。
2、向乙方提供施工报建、办证等手续所需的相关资料。
3、协助乙方组织有关单位参加的施工图纸交底会审,督促和配合乙方做好图纸会审纪录。
4、向乙方提供生产生活用水用电,费用由乙方自理。
5、审核乙方完成工程量结算书,作为向乙方支付款的依据。
6、对乙方在施工通知后二天内会同设计单位进行处理。
7、委派人员为现场管理代表,监督工程质量、进度、负责设计图纸和变更、施工期间的质量验收及其它事宜。
8、组织工程竣工验收,办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1、乙方必须接受甲方和监理人员的全面监督,遵守工地规章制度。
2、乙方接到甲方进场通知后乙方在24小时内自行组织人员机具进场,以及妥善保管机具,派工地代表进驻现场。
3、乙方应按施工图纸、施工说明和国家现行(施工及验收规范)及甲方有关部门审定施工方案,确保质量和工期。
4、乙方应确保施工安全和第二者安全,若因乙方施工不当,违章操作造成施工伤亡事故,乙方必须负全责并进行赔偿。
5、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏市政道路的损坏等以及由于施工质量原因造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方承担。
6、施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。
7、乙方自行做好材料、设备的保管和保护工作。
8、在施工过程中,乙方因施工不当,违反操作规程而造成人员伤亡、设备损坏,乙方要承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的一切损失,与其他工程冲破突时由甲方协调解决。
9、施工过程中,乙方须认真执行合同各项条款,否则甲方有权单方终止合同,并应赔偿由此造成的一切经济损失。
10、 工程竣工验收后,施工单位人员、机械必须在3天内撤离施工现场。
第七条、工程验收
(一)工程验收以施工图及说明书、图纸地审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二)工程施工中,隐蔽工程必须具备隐蔽工程验收签证,检验符合施工规范要求。
(三) 经甲方确认各项工程具备验收条件,方能办理竣工验收手续。
第八条、违约责任
(一)乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的,按合同中第二条第(二)款向甲方偿付违约金,并承担因工期质量问题造成的经济损失。
(二)遇不可抗拒自然灾害,造成的经济损失,报有关部门规定。
第九条、其他约定条款
(一)乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包。
(二)乙方应严格按照施工规范甲方的方案进行施工。
(三)本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协方议,补充协议作为本合同的副件,与原合同具有同等法律效力。
(四)合同执行过程中如发生争议,双方应及时协调解决,协商不成时任何一方均可向南昌市仲裁委员会申请仲裁。
第十条、合同生效及合同份数
(一)合同自甲、乙双方签字或盖章生效。
(二)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,均具有同等效力。工程款付清本合同自行失效。
甲方: 乙方:
代表人签字: 代表人签字:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
看了土石土方工程施工合同的人还看了:
3.土方工程合同书