耐磨地坪施工合同样本(2)
耐磨地坪施工合同样本
十一、甲方责任：
11.1、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的2天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用由甲方承担，并调整合同造价。
11.2、监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。
11.3、如工程中途停建或设计变更以及设计错误，甲方应采取措施弥补或减少损失，赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。
11.4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
11.5、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
十二、乙方责任：
12.1、负责包工、包料、按施工规范及文明施工条例完成本施工项目的一切事项。
12.2、负责本班组人员在施工作业过程违章施工操作规程所造成的一切责任事故。
12.3、负责甲方提供的机械设备的完好性。
12.4、负责将甲方提供施工用具回收。
12.5、负责施工用一切辅助材料及工具。(甲方提供除外)
十三、违约责任及争议解决办法：
13.1、甲、乙双方未能按合同条款履约，同时也未按照合同规定进行处理，由此引起的争议，应由双方协商解决。协商不成，可提交当地有管辖权的仲裁机构进行仲裁或由双方同意指定的人民法院提请诉讼。
13.2、甲、乙双方任何一方未能履行合同条款或在执行合同条款中擅自违约，另一方有权追究其违约责任;同时，违约方必须承担由此引的一切经济损失，并按合同总金额10%月累计赔偿给对方。
十四、本合同一式贰份经双方代表签字后成立。
14.1、保质期：至竣工之日起算起个月。
14.2、本协议在执行中遇到问题，可通过协商解决，并可以补充协议的方式作为本合同的附件，经双方签字后与本合同具有同等效力。
14.3、如甲、乙双方达成不属于本合同约定的其他工程合作项目，必须另外签订合同。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
签约代表： 签约代表：
联系电话： 联系电话：
签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日
耐磨地坪施工合同范文三
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：
工程名称：
工程地点：
预计工程量：
第二条：承包范围
甲方要求和图纸内的施工内容。主要工作内容包括：混凝土施工(轻工)、耐磨地面的施工
第三条：承包方式
本合同采用混凝土包清工、耐磨地面包工包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
二、乙方责任和义务
1、乙方除混凝土搅拌机和配料机，一切机械及工具由乙方配备。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。
4、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
第五条：合同价款及付款方式
1、 混凝土施工(包轻工)价格： (不含税)
2、 耐磨地坪价格(包工包料)： (此价格开具普通建筑装饰发票)
3、付款方式
1.进场款：乙方材料、人员、设备进入施工场地后，甲方既向乙方支付合同总价的 %，计人民币： 。
2.进度款：乙方完成总工程量面积的 %时，甲方支付给乙方合同总价的 %，，计人民币： 。
3.决算款：乙方完成全部工程量后甲方在 工作日内对工程进行验收，验收合格后甲方支付给乙方合同总价的 %，计人民币： 。
4.保质金：乙方预留耐磨地坪工程款的 %，计人民币(大写)： 作为工程质保金，一年期满后无质量问题，甲方在7个工作日内支付还乙方。(质保金为耐磨地坪质量保证金，混凝土施工无质保金。)
第六条：工 期
1、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。
2、乙方完成全部工程量后，乙方通知甲方后，甲方应在7个工作日内进行验收。逾期不验收或未经验收甲方提前使用，无论何种原因乙方均视为验收合格。
3、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
第七条：安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按银川市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工.
3、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。
第八条：质量要求
1、混凝土浇筑时确保平整度，确保模板平整和混凝土捣震和压实。
2、耐磨地坪符合耐磨材料的主要技术指标和表层材料不脱层、不起沙。
3、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
第九条：违约责任
本合同履行过程中出现的违约行为由责任方付全部责任，并承担由此引起的一切费用。
1. 若因乙方人员调配不当造成的返工或工期延误，由乙方承担责任。
2. 甲方未按合同要求在协定时间内未向乙方支付工程款乙方有权停工，所产生的一切费用(人员误工费)由甲方负责。
第十条：保修服务
施工完成后12个月内，由于乙方施工所引起的工程质量问题由乙方提供免费修补;若人为和不可抗因素或第三方引起的质量问题，不属于本公司保修范围，本公司愿意提供服务，费用另议;保修期满后，乙方保证继续提供修补服务，费用另议。其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式两份，双方各执壹份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
年 月 日
看了耐磨地坪施工合同的人还看了：