管道防腐施工合同样本
管道防腐施工合同样本
随着我国经济与科技的高速发展,我国的工业也呈现了一副前所未有的高速发展局面。这种社会趋势也就加剧了我国的社会基础措施的建设任务,其中也就包含了各个城市的排水管道防腐施工的建设问题。管道防腐施工合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的管道防腐施工合同范文，感谢您的欣赏。
管道防腐施工合同范文一
业主方： (甲方)
施工方： (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同承包工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程总面积：
二、工程内容：
三、承包方式：本工程按包( )进行施工承包。
四、本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行的应给予理解。
五、工程施工质量
1、按照施工图纸，工程技术要求，经甲方确认的施工技术方案进行施工。
六、甲方责任：
七、开工前甲方应对乙方进行施工技术交底，协助乙方放线、定位。
1、甲方应委托相关负责人对工程质量，数量确认。
2、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时，应以通知单书面通知乙方。
3、甲方负责协调好施工周边关系，确保材料，机械设备进出场及施工的顺利进行。
八、工程总造价( )元，人民币大写( )元。
九、付款方式：
1、签订合同当天付预付款%。
2、工程完工后，甲方应付清全部工程款。
十、其他事项：
1、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同甲乙双方在合同期如发生纠纷，双方友好协商解决，协商解决不成提交 法院裁决。
3、本合同一式两份、甲乙双方各持一份，签字盖章生效。 备注：若甲方在本合同约定的时间内未付清全部工程款，乙方有权收取违约金人民币( )元。木材有天然性开裂，有点瑕疵情况属于正常，不存在质量问题。本合同上的价格不含发票。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
姓名： 姓名： 身份证号： 身份证号：
年 月 日 年 月 日
管道防腐施工合同范文二
发包人(以下简称甲方)：_______
承包人(以下简称乙方)：_____ ____ 身份证号码: 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条 承包范围：____公司内所有消防管道及生活用水联通____
第三条 工程承包方式：__包工包材________
第四条 合同工期
开工日期：___2014.5.22__(15天)____
竣工日期(工程经公司部门验收合格，合格证的时间)：__30天_______
第五条 工程造价：___伍万元整______
付款方式：___首付2.5万元__不含税____
尾数付款方式：_验收合格后一次性付清2.5万元__不含税______
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌, 应承担全部责任。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条 安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。
第八条 材料采购__主管道天津(利达)牌___厚度3.75____生活用水管(内增塑)
第九条 质量保修
1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
第十条 争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。 第十四条 其他约定
1、本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
协议签订地：_________ 协议签订地：_________
管道防腐施工合同范文三
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：新成大楼地面消防管道改建工程;
2、工程地点：人民西路8号;
3、工程范围：新成大楼消防管道改建工程的施工(详见施工方案);
4、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全。
5、材料及工艺补充说明(详见施工方案)。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期：2011年 月 日，竣工日期2011年 月 日，合同工期总天数 7 日历天(注：因瓷砖从广东外调，瓷砖不列在工期范围内);
2、由于承包人的责任未按合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付200元/日的违约金，提前一日，发包人向承包人支付200元/日的奖励，延误或者提前，时间从合同规定开工日期起直到完工日期之间的天数。
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延;
A、发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
B、发包人未能按约定支付工程进度款;
C、发包人代表未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;
D、设计变更或工程量增加;
E、非承包人原因停水、停电、造成停工累计超过8小时; F、不能施工的雨雪天气(不可抗力自然灾害);
G、其他非因承包人原因造成停工累计超过8小时。
4、承包人在以上情况发生后2日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表提出报告;未有书面报告视为承包人放弃顺延工期索赔;
三、质量标准：
本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
四、付款方式：
本工程由双方协定的价格及工程量进行计价，工程完工验收合格后，一个星期内付清所有工程款。
五、施工方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，文明施工。
六、违约责任：如甲方在施工方完工验收合格后未准备拨付工程款，按同等价款的3%赔付违约金。
七、未尽事宜双方另行协商解决。
八、本合同一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
看了管道防腐施工合同的人还看了：