学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

基础施工合同(2)

时间: 翠梅833 分享

  第六条 甲方责任与义务

  6.1负责现场的“三通一平”工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场提供电压不能保证乙方设备正常工作,应及时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。

  6.2负责办理工程开工、环保等手续,向乙方提供施工现场工程地质和地下管网线资料,负责场地地下障碍物的清除及其承担所发生的费用。如因甲方未能提供有关地下管线,而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方承担。

  6.3负责向乙方提供地质勘察报告及施工图纸。

  6.4负责采购工程施工所需的工程材料,并提供产品合格证明,如与设计和规范要求不符的材料,需重新采购符合要求的材料,发生的费用自负。

  6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作,将控制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方,并现场交验。

  6.6对工程质量进行监督检查,协助乙方及时解决施工中出现的难题。

  6.7按照合同要求及时向乙方拨付工程款。

  6.8负责施工现场扰民和民扰的处理,协助乙方解决住宿问题。

  6.9负责补偿因甲方原因的设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费,按每天 / 元计算。

  第七条 乙方责任与义务

  7.1做好施工准备工作。

  7.2派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工,保证施工质量,如检验出现质量问题应积极采取补救措施,费用自负。

  7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后及时向甲方提供工程施工资料。

  7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立承担责任,一切损失全部由乙方负责。若由甲方原因造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方承担,并承担其费用。

  7.5做到施工现场的文明施工与卫生整洁,承担违犯有关规定的罚款。

  7.6保证工程工期,因自身原因延误工期时工期不得顺延。

  第八条 争议

  8.1甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可采取下列一种方式解决。

  第一种争议解决方式:向 / 仲裁委员会申请仲裁。

  第二种争议解决方式:向 潍城区 人民法院起诉。

  双方约定按第 二 种争议解决方式解决。

  第九条 违约

  9.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  第十条 合同份数

  10.1本合同共四份,双方各保存二份,具有同等法律效力。

  第十一条 补充条款如下: /

  第十二条 合同生效与终止

  12.1本合同自签定之日起生效。

  12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后,本合同即告终止。

  第十三条 未尽事宜 双方协商解决。

  甲方(章): 乙方(章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  合同签定日期: 年 月 日

  基础施工合同范文三

  发包方: ___________________(以下简称甲方)。 承包方: _________________(以下简称乙方)。

  依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定,遵照自愿、公平、诚信原则,结合本工程具体情况,为加强施工管理,明确双方的权利、义务和经济责任,经甲、乙双方协商,为保证工程质量及时按时完工,特签订本工程以下条款共同信守。

  一 工程概况

  1工程名称:宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。 2工程地点:川口乡冯坪村冯坪盖。

  3工程内容及质量:3# 3A# 4# 5# 6#桩基按图纸要求和现场管理人员,包括监理在内指导和要求实施。

  二、承包工程期限

  具体施工期限由甲乙双方现场拟定,如甲方在正常施工场地能满足的情况下,乙方不得以任何理由推迟工期,假如延期工程,甲方的一切损失由乙方承担,如遇设计变更,停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等,所引起的工期耽误,甲方不予任何补偿。

  三、工程选价及标准

  1成桩每米190元,如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。 2成桩后甲方按排验收和清桩。

  四、工程款的支付

  在施工过程中以借支生活费,所有桩完成后,总工程款在一周内付到80%,剩余部分在三个月内付清。

  五、甲乙方的权利及义务

  1甲方指派技术人员负责放线。

  2甲方由安全指导及检查的权利。

  3乙方按甲方技术人员放线为准,确保桩移位和错位的发生。 4乙方必须严格按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理,确保安全生产,文明施工,倘若发生安全事故,由乙方承担全部责任。甲方概不负责。

  5乙方应听从现场监理的监督和管理。

  六、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自签字之日起生效,工程款结清后终止。

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  

看了基础施工合同的人还看了:

1.厂房基础施工合同

2.基建项目施工合同

3.最新施工承包合同模板

4.基础土方工程承包合同

5.单项施工合同

1407425