园林工程承包合同范文3篇最新2020
在城市化建设进程不断加快的情况下,近年来我国园林工程项目不断增加,签订园林工程承包合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的园林工程承包合同范文,欢迎参考阅读。
园林工程承包合同范文1
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以致共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程名称: 堰湖山庄景观绿化工程;
2.工程地点: 玉兰大道与明珠路交口
3.工程承包范围和内容:结构、铺装及零星工程
4. 承包方式:由乙方承包人工费。
第二条 工程合同造价:
本工程合同预价为人民币483902.17 元,即人民币肆拾捌万叁仟玖佰零贰元整,附﹕工程量报价清单
第三条 工程价款的支付与结算
1.签定合同后,甲方在工程施工一个星期后支付乙方生活费按每人每天50元计算。
2. 工程款甲方按每月工程量80%支付乙方。
3.工程完工后,甲方应在十日内付给乙方合同总造价90%工程款;
4.工程验收后尾款10%甲方七日一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。
5.确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度,造成乙方停工、窝工,损失应由甲方承担。
6.乙方在施工过程中由于外部原因造成乙方返工应按实结算。
第四条 工程质量和检查验收
1.本工程质量要求为合格;
2.乙方必须严格按操作规程进行施工,并接受甲方现场监督检查;
3.工程竣工后,由甲方及时组织建设单位竣工验收,验收合格后,将工程移交给甲方管理。
第五条 双方负责事项
1.甲方
(1)甲方提供乙方住宿﹔
(2)按规定提供施工场地;
(3) 提供挖机、铲车、翻斗车及施工用电﹔
2.乙方
(1)施工工具;
(2)施工计划
(3)确保工程质量 ;
(4)在交工前应负责管理 ;
第六条 本合同在履行过程中发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决;如协商不成,由仲裁机构仲裁,仲裁机构由甲乙双方协商而定。
第七条 附则
本合同未尽事项,一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效,合同工程竣工交验,结清工程尾款, 自然失效。
本合同一式两份,甲乙双方各执1份为凭。
发包方(盖章) 承包方(盖章)_______________
法定代表人(签名):_________ 法定代表人(签名):____________
签约日期:______年______月____日
园林工程承包合同范文2
工程名称: 工程
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林铺装工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况
1 工程名称:
2 工程地点:
3 工程内容:
4工程承包范围
(1) 承包范围:
(2) 工程总面积:
二、合同文件及图纸
除双方另有约定以外,组成本合同的文件如下:
(1) 双方签订的补充协议
(2) 本合同条款
(3)标准、规范及有关技术文件
(4)工程量清单
(5) 工程报价单或预算书
(6) 图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
适用法律、标准及规范
1 适用法律法规:国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
2 适用标准、规范名称:《园林绿化工程施工及验收规范》、
3 双方另有约定列入补充条款。
4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。
三、双方的权利义务
1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作
(1) 保证施工现场达到具备施工条件:
(2) 将施工所需的水、电、
(3) 负责施工场地与公共道路的开通:
(4) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作
2 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
(1) 应提供计划、报表的名称
(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:
(3)负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;
(4)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作
(5) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
四、施工组织设计和工期
开工日期: 竣工日期:
合同工期总日历天数_____________日
1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:_____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。
3承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
五、质量与检验
1 工程质量标准:__合格_____________
2 双方对工程质量有争议时,由____________质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
六、安全施工
1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
七、合同价款与支付
1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2 本合同预算金额(大写):_____________ 元(人民币)(小写):________________元
3 工程量的确认
(1)承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:_______
(2)发包人核实已完工程量报告的时间:_____________,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。
4 工程款支付
合同生效后_______日内,发包人向承包人支付本合同总造价的_______%为预付款。
发包人应在确认工程量结果后_______日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的__%,结算总价的______%作为工程保修金。 本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。
八、竣工验收与结算
1 工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。
3 因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。
九、质量保修
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
十 合同生效及终止
1 本合同自____________之日起生效。
2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。本合同副本份数___________份,由双方分别收持。
双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同具体化、补充或修改。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
_____年___月_ _日 _____年___月___日
合同订立地点:___________
园林工程承包合同范文3
总包方: (以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《园林工程承包合同条例》、城乡建设部《园林工程总分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:嘉 善 畅 园 小 区 景 观 工 程
二、分包工程部位:
五、分包工程期限: 年 月 日 年 月 日。
六、分包工程单价费用:(详见本合同第六条)
七、乙方投入工种人数 人。
第二条 工程结算
按分包工程项目,乙方每月必须上报所做工程量,经工程项目部审核后,甲方支付每月工程量的 %款项。余下款项工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的安全设备,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反安全条例和法规造成的一切事故,由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后,原则上住宿问题由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出申请,甲方尽力协助解决。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责并按月付清。
第六条 分包工程费单价
第七条 材料供应管理
甲方供应工程所需施工材料。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手持操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条 违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,
单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程费2‰的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向工程所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
园林工程承包合同范文3篇最新2020相关文章:
★ 园林绿化承包合同
园林工程承包合同范文3篇最新2020
上一篇:有关水电承包合同范本3篇最新
下一篇:最新版园林工程承包合同范文3篇