学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

电力工程分包合同样本_电力工程分包合同模板

时间: 翠梅833 分享

  电力工程即与电能的生产、输送、分配有关的工程,对于电力工程分包合同你又了解多少呢?以下是在学习啦小编为大家整理的电力工程分包合同范文,感谢您的欣赏。

  电力工程分包合同范文篇一

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同,其具体条款如下:

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包工程范围及工程量:

  4、承包期限:年月月日竣工。

  5、工程承包费用

  6、乙方必须投入的工种及人数

  二、工程结算

  工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后,甲方一次性支付工程款。

  三、工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收,乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工,保证工程质量,如不符合质量标准必须返工修理,其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  四、安全生产

  1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。

  3、施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故

  由乙方负责。

  五、材料供应

  甲方设专人工程材料,乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。

  六、施工机具

  1、大型机具由甲方负责,保证使用需要。

  2、施工中使用的手工操作工具,由乙方自带。

  3、对甲方提供的工具,乙方应认真保管使用,如丢失或损坏

  乙方负责赔偿。

  七、现场管理

  1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责人的统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  八、违约责任

  1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失乙方应予赔偿。

  2、合同签订后,未经双方协商,任何一方不得随意变更或解除。

  3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工,如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算 ,甲方可从工程款中扣除作为违约金。

  九、附则

  1、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方及时协商,协商不成可向仲裁委员会申请仲裁,或向当地人民法院提起诉讼。

  2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方签字: 乙方签字: 签订日期: 签订日期:

  电力工程分包合同范文篇二

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、发包单位

  四、承包单位: 侯 善 发 (乙方)

  五、工程承包项目:甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。

  六、开竣工时间:开工2006年6月15日。计划竣工2006年10月31日。

  七、承包费用:以定额人工费计算方式为依据。参照2002定额标准,执行2004年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(A)×1.2为工程承包费用。

  八、机械费:承包工程所用的机械设备由乙方自备,应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械,由乙方承包机械费中扣除。

  九、工程质量:

  1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工,按小区的工程质量标准验收。

  2、工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程承包费用,所发生的一切费用均由乙方自负。

  十、工程款拨付方式:甲方按每月工程进度,工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用,包括机械费用,余下的部分待交工验收后一次付清。

  十一、材料供应:施工中所有材料均由甲方供应,乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方,如甲方不能及时将材料进场,而影响工程进度,由甲方负责(包括人工费)。

  十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方,甲方应按工程形象拨付当月工程款。

  十三、关于相关费用问题:

  1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。

  2、临时设施费按相关定额计取。

  3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用,或消防定额没有的可参照其他相关定额。

  4、工程的验收由甲方牵头,由乙方协助,一切费用由甲方负责。

  5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责,甲方承担50%,乙方承担50%。

  6、以上原则性规定,具体项目如特殊情况以承包合同条款为准,以上规定自签发之日起执行。

  7、签字盖章后,法律生效。

  甲方:甲方负责人(签字):

  乙方负责人(签字):

  年月日:

  电力工程分包合同范文篇三

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同,双方共同遵守:

  第1条 工程概况

  1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检

  1.2 工程地点:

  第2条 工程范围:

  2.1主要内容为:

  第3条 合同金额

  3.1经甲乙双方共同商定,本分包工程的合同包干价为:(大写) (小写¥ .00元)。

  第4条 付款方式

  1、本合同无预50%付款。

  2、工程竣工且送电后,30日内甲方向乙方一次性支付工程款。

  第5条 甲方权利和义务

  1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。

  2按本合同规定支付乙方工程价款。

  第6条 乙方权利和义务

  1 负责工程图纸的现场技术交底。

  2 乙方进入安装现场前,应勘察施工现场,熟悉场地,做好与土建单位的配合工作。

  3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工,确保工期和质量。

  4精心组织施工,若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出,并确保工程衔接及质量。

  5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

  6办理相关的市政规划手续。

  第7条 安全措施及责任

  1施工期间,乙方应加强现场工作人员的安全教育,做好安全措施,严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。在施工过程中发生安全事故由责任方负责。

  第8条 工程验收质量标准及保修期

  1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。

  2鉴于本工程为高低压变配电改造工程,经双方同意,以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。

  3保修期:从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。

  4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。

  第9条 违约责任

  1解决合同纠纷的方式:甲、乙双方发生本合同纠纷时,可协商、调解。协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。

  第10条 协议份数、有效期及其它

  1 本协议壹式肆份,双方执贰份。

  2 本协议未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。

  甲方单位(章): 乙方单位(章):

  年月日  


看了电力工程分包合同的人还看了:

1.电力工程设计合同范本

2.电力工程劳务分包合同范本

3.电力施工劳务分包合同样本

4.电力工程施工合同范本

5.电力施工合同范本

6.电力低压线路施工合同范本

电力工程分包合同样本_电力工程分包合同模板

电力工程即与电能的生产、输送、分配有关的工程,对于电力工程分包合同你又了解多少呢?以下是在学习啦小编为大家整理的电力工程分包合同范文,感谢您的欣赏。 电力工程分包合同范文篇一 发包方(甲方): 承包方(乙方): 经甲、乙双方共同
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选文章

  • 电力工程安装合同协议书
    电力工程安装合同协议书

    电力工程是电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。那么电力工程安装合同协议书怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的电力工程安装合同协议书

  • 电力安装施工合同范本
    电力安装施工合同范本

    电力它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。那么电力安装施工合同是怎么一回事呢?以下是在学习

  • 电力安装工程施工合同样本
    电力安装工程施工合同样本

    电力工程即与电能的生产、输送、分配有关的工程,广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。对于电力安装工程施工合同你还了解多少

  • 电缆安装施工合同范本_电缆安装施工合同样本
    电缆安装施工合同范本_电缆安装施工合同样本

    电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,对于电缆安装施工合同你是怎样理解的?以下是在学习啦小编为大家整理的电缆安

1429621