学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

灯具安装合同范本_灯具安装合同模板

时间: 翠梅833 分享

  灯具安装不算一门学问,只要有力气和懂得一般的工具运用即可,灯具安装合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的灯具安装合同范文,感谢您的欣赏。

  灯具安装合同范文篇一

  合同编号:

  签订地点:

  发包方: (以下简称“甲方”)

  承包方: (以下简称“乙方”)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就 订立此合同,以资共同遵守。

  一、 合同内容的金额:见附件清单。

  二、 交货时间、地点、方式:

  交货安装地点为:

  三、 付款方式:

  1、合同签订后

  2、月天内付款

  3、工程全部完工后

  四、 工程要求

  工程质保期: (从工程完工开始算)不扣质保金。

  五、 验收

  1、 合同灯具安装且启用后,乙方向甲方填写《工程竣工报验单》,验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内;

  2、 验收合格后,甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收,超过本合同验收期的,则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

  六、 乙方应履行的责任

  1、 乙方按时安装合同产品,并保证工程质量;

  2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失;

  3、 工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外),乙方无偿维修。

  七、 甲方应履行责任

  1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的,应承担因此给乙方造成的损失;

  2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;

  3、 产品运抵达交货地点后,甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;

  4、 甲方验收产品时,如发现货物的品种、数量、规格、型号不符,应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议,以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

  5、 产品保质期内,甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

  八、 违约责任

  违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

  九、 不可抗力

  任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时,应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得不可抗力证明后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  十、 产品所有权

  甲方未向乙方付清产品货款前,产品所有权属于乙方,其它债权不得与此对抗。

  十一、合同附件

  经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处,以本附件为准); 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜,经双方协商而达成的纪要,与合同具有同等法律效力。

  十二、争议解决

  本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果,由原告方所在地法院判决。

  十三、合同生效

  1、 本合同经甲乙双方签字盖章,且甲方向乙方支付合同预付款后,即行生效;

  2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲 方: 乙 方:

  代 表 人: 代 表 人:电话号码: 电话号码:

  日 期: 日 期:

  灯具安装合同范文篇二

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同

  一、工程项目

  1、 工程名称:

  2、 交货及安装工程地点:

  二、项目总造价

  1、本路灯项目含税总造价为人民币:

  2、 整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

  三、款项支付

  1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。

  2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工程款的85%;

  3、工程全部完工,通过甲方及有关部门验收合格后,再付总工程款的95%。

  4、预留质量保证金5%,一年期满后在 5日内付清工程质保金。

  四、供货及安装:

  1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。

  2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

  3、在安装过程中,因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的,甲乙双方可协商解决。

  五、安全责任

  乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方自行承担法律责任,甲方不承担任何法律责任。

  五、维修保养

  本路灯项目保修期为_壹_年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如路灯发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;

  六、违约责任

  甲乙双方互相协商解决。

  七、本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。

  八、其他约定事项:无。

  供 方

  供方(章)

  单位地址:

  法定代表人:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  年 月 日需 方

  需方(章)

  单位地址:

  法定代表人:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  账号:

  年 月 日

>>>下一页更多精彩“灯具安装合同范本

灯具安装合同范本_灯具安装合同模板

灯具安装不算一门学问,只要有力气和懂得一般的工具运用即可,灯具安装合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的灯具安装合同范文,感谢您的欣赏。 灯具安装合同范文篇一 合同编号: 签订地点: 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选文章

  • 道闸系统安装施工合同范本
    道闸系统安装施工合同范本

    道闸系统是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,以下是在学习啦小编为大家整理的道闸系统安装施工合同范文,感谢您的欣赏。 道闸

  • 道路维修施工合同范本_道路维修施工合同格式
    道路维修施工合同范本_道路维修施工合同格式

    道路维修施工是指护、保养、修理道路。道路维修施工合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的道路维修施工合同范文,感谢您的欣赏。 道路维修

  • 道路土石方施工合同范本
    道路土石方施工合同范本

    道路土石方工程涉及面广,量大,劳动繁重,那么道路土石方施工合同你又了解多少呢?以下是在学习啦小编为大家整理的道路土石方施工合同范文,感谢您

  • 道路绿化工程施工合同范本
    道路绿化工程施工合同范本

    道路伴同人类活动而产生,又促进社会的进步和发展,那么道路绿化工程施工合同是怎么一回事呢?以下是在学习啦小编为大家整理的道路绿化工程施工合同

1418397